Tipos de Retrasos en Proyectos de Construcción

Los retrasos en proyectos de construcción son un desafío común con implicaciones financieras y legales significativas. Este artículo examina los distintos tipos de retrasos, sus causas y cómo afectan a las partes involucradas.

¿Qué es un retraso?

Un retraso es cualquier evento que extiende el tiempo necesario para completar un proyecto de construcción. Puede ser causado por el empleador, el contratista, ambos o factores externos.

Tipos de retrasos:

• Retraso no excusable: Causado por el contratista o sus subcontratistas. El empleador puede imponer multas y el contratista no tiene derecho a compensación.
• Retraso excusable: No es responsabilidad del contratista y se divide en:
  • Retraso compensable: Causado por el empleador. El contratista tiene derecho a una extensión de tiempo y compensación económica.
  • Retraso no compensable: Ninguna de las partes es responsable o ambas lo son (retraso concurrente). El contratista recibe una extensión de tiempo, pero sin compensación.
• Retraso concurrente: El empleador y el contratista retrasan el mismo trabajo simultáneamente. Ambos asumen sus costos y el contratista recibe una extensión de tiempo.

Ejemplos de retrasos:

• Retraso por el empleador: Falta de permisos, cambios en el diseño, entrega tardía de materiales.
• Retraso por el contratista: Problemas financieros, mala gestión, falta de mano de obra.
• Retraso por terceros: Condiciones climáticas, cambios gubernamentales, pandemias.

Impacto de los retrasos:

Los retrasos pueden generar costos adicionales, disputas legales y dañar la reputación de las partes involucradas. Es crucial identificar la causa del retraso para determinar la responsabilidad y las posibles soluciones.

Conclusión:

Comprender los diferentes tipos de retrasos y sus implicaciones es fundamental para gestionar proyectos de construcción de manera efectiva. Una planificación cuidadosa, contratos claros y una comunicación abierta pueden ayudar a minimizar los retrasos y sus impactos negativos.

Acerca de Fractal - Ingenieros & Abogados

Fractal - Ingenieros & Abogados es una firma boutique especializada en Gestión de Proyectos y Derecho de la Construcción enfocada exclusivamente en la Industria de la Construcción.

Se brinda servicio independiente de consultoría y asesoría en claims, contratos, riesgos, integridad y control de proyectos a despachos de abogados, consultores de claims, bancos comerciales, de inversiones y multilaterales, compañías fiduciarias y de seguros, tribunales de arbitraje y adjudicación, dispute boards, dueños de proyectos, proveedores de equipos y materiales, inversionistas nacionales y extranjeros, empresas de ingeniería y construcción.